环球网校二建《工程法规》考点模拟试题44

作者:浙江体彩网发布日期:2020-09-20 13:45

  【摘要】2020年二建考试时间定为10月31日、11月1日,真正留给考生的复习时间并不多,2020年二建考试《工程法规》科目你复习的怎么样了?环球网校二建频道为您整理了二建《工程法规》考点模拟试题44,希望对您复习二建《工程法规》考试有帮助。

  因承包人原因造成的停工,由承包人承担费用,工期不予顺延;非承包人原因(发包人原因、第三人原因或不可抗力),由发包人承担追加合同价款,同时顺延工期。

  可以顺延工期的情形:(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

  如对竣工日期有争议的,如下处理:1.经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;2.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;3.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  《合同法》规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以:

  ①协议补充;②不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。③《合同法》规定,价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照规定履行;履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。

  1[单选题]施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确,建设工程尚未交付,已提交竣工结算文件,则应付工程款时间为()。

  『答案解析』本题考查的是工程价款的支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。故选项C正确。

  2[单选题]因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分价款不能协商一致的,可以参照()建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。

  『答案解析』本题考查的是工程价款的支付。《合同法》规定,价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行。

  3[单选题]工程建设施工合同对付款时间没有约定或约定不明,则应付款时间为()。

  『答案解析』本题考查的是工程价款的支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。

  4[单选题]乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目,合同约定由乙单位垫资,待工程竣工验收合格后全部结算,工程验收合格后,结算过程中双方就工程款发生了纠纷,诉至法院。乙除要求甲结算工程款外,还提出对垫资的利息要求。本例中法院对垫资利息的正确处理是()。

  D.甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效,法院不予受理

  『答案解析』本题考查的是工程价款的支付。对垫资利息的处理:对垫资和利息有约定的,支持约定,但约定的利息中高于中国人民银行同期同类贷款利率的部分不予支持.对垫资没有约定的,按照工程欠款处理;对垫资利息没有约定的,不予支持利息返还请求。

  5[单选题]关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是()。

  『答案解析』本题考查的是建设工程工期和支付价款的规定。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定:(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中,应当依照《合同法》第286条的规定,认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。

  『参考解析』本题考查的是级配碎石、级配砾石基层。两种基层材料的压实系数均应通过试验段确定,每层应按虚铺厚度一次铺齐,颗粒分布应均匀,厚度一致,不得多次找补。

  『参考解析』本题考查的是级配碎石、级配砾石基层。级配碎石、级配砾石基层可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期为7d~14d。

  5[单选题]级配砾石基层压实施工中应控制碾压速度,碾压至轮迹不大于()。

  『参考解析』本题考查的是级配碎石、级配砾石基层。级配碎石、级配砾石基层施工中,应控制碾压速度,碾压至轮迹不大于5mm,表面平整、坚实。

  温馨提示:为避免您备考中错过准考证打印、考试时间和成绩查询时间,您可免费预约短信提醒服务,及时获取准考证打印和考试通知,同时小编还为积极备考的您准备了考点精华和考试大纲,您可点击下方按钮免费下载,祝各位复习愉快。

  应《中华人民共和国网络安全法》加强实名认证机制要求,同时为更加全面的体验产品服务,烦请您绑定手机号.

  二建《公路工程》考前基础特训章节真题:路面工程.pdf402 KB下载数 173下 载

  二建《公路工程》考前基础特训章节线:路基防护与支挡.pdf337 KB下载数 98下 载

  二建《公路工程》考前基础特训章节真题:路基施工技术.pdf379 KB下载数 89下 载

  2020年陕西二级建造师准考证打印入口:陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

  2020年云南二级建造师准考证打印入口:云南省建筑市场监管与诚信信息网

  2020年海南二级建造师准考证打印入口:海南省建设培训与执业资格注册中心

  2020年二级建造师《公路工程》章节题:隧道地质超前预报和监控量测技术

  2020二级建造师《市政工程》新考点变动8:调整喷锚支护二次衬砌施工的质量控制措施

  2020二级建造师《市政工程》新考点变动7:大体积混凝土浇筑施工质量控制要点


浙江体彩网

上一篇:1吨卧式水塔1000l污水处理储罐卧式双氧水运输储

下一篇:淄博太极工业搪瓷有限公司十大特点